версия для слабовидящихСайт arhiv.admekaterinoslavsky.ru является архивом официального сайта Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области. Официальный сайт Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области расположен по адресу admekaterinoslavsky.ru
Органы местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области
АдминистрацияСовет депутатовИзбирательная комиссияинтернет-приёмнаямуниципальные закупки и торги
Муниципальные закупки и торги

Муниципальный заказ ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе в электронной форме (электронный аукцион) от 08.08.2019 № 127-р от 08.08.2019
Муниципальный заказчик - Администрация
Вид муниципального заказа - Аукцион


                 Приложение № 1 к распоряжению

                 главы Екатеринославского                      

                 сельсовета

                 от 08.08.2019 № 127-р

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

об аукционе в электронной форме

(электронный аукцион)

 

на право заключения муниципального контракта на благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек

«Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Администрация Екатеринославского сельсовета

 

 

 

 

с. Екатеринославка 
2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

 

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3

II.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

11

III.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

13

IV.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

16

V.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

18

VI.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

21

VII.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТОРОННОГО АУКЦИОНА

23

VIII.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТОННОМ АУКЦИОНЕ

25

IX.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТОННОГО АУКЦИОНА

27

X.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

37

XI.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

44

XII.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

46

XIII.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ (ПРОЕКТ)

50

XIV.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Приложение № 1 к документации электронного аукциона

 

 

Приложение № 1 к муниципальному Контракту

Приложение № 2 к муниципальному Контракту

Приложение № 3 к муниципальному Контракту

Приложение № 4 к муниципальному Контракту

 

 

 

65

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.     Законодательное регулирование.

Настоящая документация об  электронном аукционе  подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок, включая нормативные правовые акты Амурской области.

 

2.     Заказчик, уполномоченный орган, контрактная служба, контрактный управляющий.

2.1. Заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования, бюджетное учреждение в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе, осуществляющие закупки (далее – Заказчик).

Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона».

Уполномоченный орган - управление государственного заказа Амурской области, проводит аукцион в электронной форме (далее-электронный аукцион) в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документацией об электронном аукционе.

2.2. Контрактная служба – служба, выполняющая в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе.

2.3. Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки,  или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и не переданные уполномоченному органу.

 

  1. Термины, используемые в документации об электронном аукционе.

Электронный аукцион –– способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого электронного аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший  наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе).

Документация об электронном аукционе - документация, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок.

Участник электронного аукциона, участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания) или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение муниципального контракта, зарегистрированное в единой информационной системе и аккредитованное на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

При этом подача заявок на участие в закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

В соответствии с частью  50 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе,  по 31 декабря 2019 года включительно участником электронного аукциона, участником закупки признаются в том числе лица, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.

Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", соответствующий установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе требованиям, на котором проводятся конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме, за исключением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме.

Оператор электронной площадки - непубличное хозяйственное общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам принадлежит не более чем двадцать пять процентов долей (акций) такого общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивает ее функционирование, а также соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе требованиям и включено в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень операторов электронных площадок.

Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее по тексту - единая информационная система).

 

  1. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.

Единая комиссия – комиссия, созданная для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Екатеринославского сельсовета (далее - комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы Екатеринославского сельсовета.

 

5. Информационное обеспечение аукциона.

5.1. Информация, подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – единая информационная система). Электронный аукцион проводится на сайте электронной торговой площадки «РТС-тендер».

5.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком в следующие сроки:

- если начальная (максимальная) цена контракта не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

- заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 63 Федерального закона о контрактной системе.

 

  1. Требования к Участникам электронного аукциона.

6.1. В  электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорная компания)  или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», зарегистрированные  в единой информационной  системе и аккредитованные оператором электронной  площадки  на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а при закупках отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе установлены дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы (или их копии) которых размещены в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе оператором электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на специальном счете участника электронного аукциона, открытом им в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо предоставившие банковскую гарантию, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона о контрактной системе,  в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренном документацией об электронном аукционе.

В соответствии с частью  50 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе подача заявок на участие в электронном аукционе и участие электронном аукционе  по 31 декабря 2019 года включительно осуществляется юридическими и физическими лицами, в том числе которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.

6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям:

1) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки в электронном аукционе;

          2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренного статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного  правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями  понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки  не является офшорной компанией;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;

10) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.

 

7. Отстранение от участия в электронном аукционе.

        7.1. Единая комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 6.2. настоящей документации.

        7.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 6.2. настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

 

8. Затраты на участие в электронном аукционе.

        8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие в электронном аукционе и заключение контракта.

        8.2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.

 

9. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемых ими цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги  в размере до пятнадцати процентов.

В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенных им цене, суммы цен единиц товара, работы, услуги с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

 

  1. Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, это отражается  в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого электронного аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно  (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

Участники закупок обязаны декларировать  свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным коммерческим организациям.

Заказчик вправе установить  требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

 

  1. Преференции, запреты, ограничения.

При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сооветствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе Заказчиком устанавливаются  запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Информация об установленных запретах и ограничениях допуска, преференциях отражается  в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона».

 

12. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

        12.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

12.2. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

12.3. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 12.1. настоящей документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

12.5. В течение не более чем одного рабочего дня с даты отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) прекращается блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки,  в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

 

II ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

13. Порядок предоставления документации.

13.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона заказчик обеспечивает размещение в единой информационной системе документации об электронном аукционе (далее также - документация).

13.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

 

14. Запрет на проведение переговоров с участником закупки.

14.1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

14.2. При проведении электронных процедур проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронной процедуре и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

14.3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

 

15. Порядок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе.

15.1. Любой участник закупки, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого электронного аукциона, запрос о даче разъяснении положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации.

В соответствии с частью  50 статьи 112 Федерального закона о контрактной системе участниками закупки  по 31 декабря 2019 года включительно,  признаются в том числе лица, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Федерального закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.

В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.

15.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса на разъяснение положений документации заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.

 

16. Внесение изменений в документацию.

16.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных участниками закупок, не допускаются.

В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения.

16.2. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта  не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей, не менее чем семь дней.       

16.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

16.4. Заказчик не несёт ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.

 

III. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕТРОННОМ АУКЦИОНЕ

17. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.

17.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

17.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 17.2.2 настоящей документации, должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе, «Информационной карте электронного аукциона» условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

17.2.2 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

          Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

17.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна

содержать следующие документы и информацию:

            1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона,  фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной  системе, или копии  этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной  системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

          3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона о контрактной  системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»);

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона о контрактной  системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов (если такие требования установлены, информация о них содержится в «Информационной карте электронного аукциона»).

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в «Информационной карте электронного аукциона» ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о контрактной  системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

В соответствии с частью 6.1 статьи 66  Федерального закона о контрактной системе  в случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником электронного аукциона  аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения.

 

IV. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

                18. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

18.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных настоящей документации об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.

18.2. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе,

направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 17.2 и 17.3 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
           18.3. Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства) включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

         18.4. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе  одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

18.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного номера.

18.6. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

 

19. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки.

19.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 6 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе;

  2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

  3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

  4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений части 9 статьи 24.2 Федерального закона о контрактной системе;

  5) наличия в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, при условии установления в «Информационной карте электронного аукциона» требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе;

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, электронных документов (или их копий) участника закупки, предусмотренных перечнем, установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Федерального закона о контрактной системе (при осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе).

19.2. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 19.1. настоящей документации, частью 20 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе  оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона о контрактной системе, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

19.3. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику предусмотренную пунктом 17.2. настоящей документации первую часть заявки на участие в аукционе.

 

20. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе.

20.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

20.2. Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки и предусмотренной пунктами 17.2.  и 17.3. настоящей документации, а также информации, содержащейся в электронных документах (их копиях), предусмотренных пунктом 18.4  настоящей документации, до размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

21. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.

21.1.Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки осуществляется участником закупки.

В случае выбора способа обеспечения заявки в виде банковской гарантии, срок её действия должен составлять не менее чем два месяца  с даты окончания срока подачи заявок.

21.2. Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

21.3. Требование к обеспечению заявки на участие в электронном  аукционе устанавливается при условии, что начальная (максимальная) цена контракта превышает пять миллионов рублей, если Правительством Российской Федерации не установлено иное.

В соответствии  с постановлением Правительства Российской Федерации  от 12.04.2018 № 439 «Об утверждении значения начальной (максимальной) цены контракта, при превышении которого заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок на участие в конкурсах и аукционах», требование об обеспечении заявок на участие в аукционе устанавливается при начальной (максимальной) цене контракта  свыше 1 млн. руб.

Размер обеспечения заявки должен составлять:

1) от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов рублей;

2) от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.

При этом, в случае если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, положения касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта для расчета размера обеспечения заявки применяется к максимальному значению цены контракта, предусмотренного в «Информационной карте электронного аукциона».

21.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупки на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

21.5. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии, информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45 Федерального закона о контрактной системе.

21.6. Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки.

21.7. Блокирование денежных средств, находящихся на специальном счете участника закупки, в размере обеспечения соответствующей заявки не осуществляется в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в соответствующем электронном аукционе.

21.8. Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения заявки осуществляется банком в течение одного часа с момента получения информации об участнике закупки и размере денежных средств, необходимых для обеспечения заявки, направленной банку оператором электронной площадки  в  течение одного часа с момента получения от банка информации, указанной в статье 44 Федерального закона о контрактной системе.

21.9. В случае отсутствия на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения заявки либо не возможности блокирования денежных средств в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также отсутствия информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей обеспечения заявки, в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона о контрактной системе, оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации.

21.10. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на участие в электронном  аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки в соответствии с требованиями и порядке, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе  в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе.

Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе не осуществляется, взыскание по ней не производится.

21.11. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона о контрактной системе.

В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной площадке в отношении трех и более заявок участника закупки комиссиями по осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным документацией о закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 6 статьи 69 Федерального закона о контрактной системе, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника закупки в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не соответствующим требованиям Федерального закона о контрактной системе.

Информация об  обеспечении заявки на участие в электронном  аукционе и размер обеспечения заявки  указываются  в «Информационной карте электронного аукциона».

 

VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

22. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

22.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Комиссия вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7 – 9, 11 части 1 статьи 31, а также требованию, указанному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.

22.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания срока подачи заявок, указанного в «Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного аукциона, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Федерального закона о контрактной системе (если начальная (максимальная) цена контракта  не превышает триста миллионов рублей либо начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов рублей), при котором такой срок не может превышать один рабочий день с даты окончания срока подачи указанных заявок.

 

  1. Допуск к участию в электронном аукционе.

23.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссией принимается одно из следующих решений:

           - о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

  - об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

        23.2. Участник электронного аукциона не допускается к участию в случае:

  - непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверной информации;

  - несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном  аукционе по другим основаниям, не допускается.

          23.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии её членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

23.4. Указанный в п. 23.3. протокол направляется оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.

          23.5. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 23.3. настоящей документации протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.

23.6. Участник закупки, первая часть заявки на участие в электронном аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Федерального закона о контраткной системе содержит согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (закупка работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства), и заявка которого не возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Федерального закона о контраткной системе, считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, предусмотренного частью 6 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, не требуется.

 

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

24. Условия участия. Дата и время проведения электронного аукциона.

24.1. В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в единой информационной системе, аккредитованные на электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

24.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» день. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

24.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий за датой окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. При этом электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе проектной документации проводится через четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в указанном электронном аукционе.

 

25. Проведение электронного аукциона.

25.1. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона о контрактной системе.

25.2. В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона о контрактной системе

25.3. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

25.4. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

25.5. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

 

 

25.6. На основании результатов проведения электронного аукциона составляется протокол проведения электронного аукциона, который размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

25.7. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 26.6. настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также информацию и электронные документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Федерального закона о контрактной системе. При этом при проведении электронного аукциона в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Федерального закона о контрактной системе проектной документации оператор электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе первые части заявок таких участников. В течение указанного срока оператор электронной площадки обязан направить участникам соответствующие уведомления.

 

26. Признание электронного аукциона несостоявшимся.

Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:

- подана только одна заявка или не подано ни одной заявки;

- в случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником.

- в случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем;

- в случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, предусматривающее снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».

 

VIII. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

27. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.

          27.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, а также информацию и электронные документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.         

27.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Федерального закона о контрактной системе. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике электронного аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

          27.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нём.

          27.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

 

28. Признание заявок не соответствующими требованиям документации.

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

          1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1, частями 1.1., 2 и 2.1. (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе;

3) предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе (информация об установленных запретах и ограничениях допуска, преференциях указывается в  «Информационной карте электронного аукциона»).

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента размещения указанного протокола в единой информационной системе.

 

29. Подведение итогов электронного аукциона.

29.1. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

29.2. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

29.3. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

29.4. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

29.5. В случае, если  аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

 

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

30. Срок заключения контракта.

30.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией и извещением  о таком аукционе.

30.2. Заказчик в течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе, цены контракта (за исключением части 2.1 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе), предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанных в заявке на участие в таком аукционе.

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, с использованием единой информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым заключается контракт.

30.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и документации об электронном аукционе, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе. Протокол разногласий может быть размещен на электронной площадке не более чем один раз. В протоколе разногласий победитель электронного аукциона  указывает замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

30.4. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены  на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель такого аукциона одновременно  предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном настоящей документацией и информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

30.5. Заказчик  в течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона на электронной площадке протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона.

30.6. Победитель электронного аукциона в течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке доработанного проекта контракта либо повторного размещения проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона,  размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

30.7. В течение трех рабочих дней с даты  размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

30.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

30.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

 

31. Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта

Победитель электронного аукциона, за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе, признается заказчиком  уклонившимся от заключения контракта в случае, если в установленные статьей 83.2 Федерального закона о контрактной системе сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или не направил протокол разногласий, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта, сумма цен единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги) или если заказчик отказался от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе (в случае отказа участника закупки от снижения предлагаемой цены контракта до предельной отпускной цены, указанной в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

 

32. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств. Срок и порядок предоставления.

32.1. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт обеспечения исполнения контракта.

32.2. Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов" и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Федерального закона о контрактной системе и  соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный  в «Информационной карте электронного аукциона» счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

32.3. В ходе исполнения контракта  поставщик (подрядчик, исполнитель)  вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

32.4. В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе.

32.5. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренное п. 32.3 и п. 32.4 настоящей документации, осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, а также приемки заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если проектом контракта, «Информационной картой электронного аукциона» предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

32.6. Обеспечение исполнения контракта, включая положения о предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, не предоставляется в случае:

1) заключения контракта с участником закупки, который является казённым учреждением;

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

32.7. В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта:

1. Банковской гарантии, она должна  соответствовать следующим требованиям:

- банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов";

- банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

- срок действия банковской гарантии  должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона о контрактной системе;

- банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

Банковская гарантия оформляется с учетом дополнительных требований, установленных постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а именно:

  а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

- права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;

- права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе  представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке;

- права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

- условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

- перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

- положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

- требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

- требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013  № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах."

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

  1. Внесения заказчику денежных средств:

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в «Информационной карте электронного аукциона», до заключения контракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств считается непредоставленным;

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона о контрактной системе), возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в порядке и сроки, установленные в проекте контракта.

При этом, в случае  если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе, положения касающиеся применения начальной (максимальной) цены контракта для расчета размера обеспечения исполнения контракта применяется к максимальному значению цены контракта, предусмотренного в «Информационной карте электронного аукциона».

32.8. В случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона о контрактной системе денежные средства, внесенные в качестве  обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств возвращаются  заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, в порядке и сроки, установленные в проекте контракта.

32.9. В случае осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе, участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и настоящей документации о закупке.

При этом, в случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о контрактной системе предусмотренный в Информационной карте размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса (в случае, если он предусмотрен). Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов начальной (максимальной) цены контракта.

32.10. В случае установления  требований к гарантийным обязательствам (если проектом контракта, «Информационной картой электронного аукциона» предусмотрено данное требование), исполнение гарантийных обязательств может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком, соответствующим требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 №440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов", и  требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный  в «Информационной карте электронного аукциона» счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ и срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств банковской гарантии, она должна соответствовать требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 32.7. настоящей документации.

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обеспечения исполнения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе в порядке и в сроки, которые установлены проектом контракта (договора).

 

 

33. Антидемпинговые меры

Антидемпинговые меры применяются в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

33.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

33.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или информации, подтверждающей добросовестность участника на дату подачи заявки с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в настоящей документации о закупке.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

Если контрактом предусмотрено условие о выплате аванса, то выплата аванса при исполнении контракта, заключенного с участником закупки, указанным в пункте 33.1. или 33.2. настоящего раздела, не допускается.

33.3. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара,  которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с требованиями предусмотренными  статьей  37 Федерального закона о контрактной системе, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.


X. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

 

Наименование положения информационной карты

Описание положения информационной карты

1.   

Наименование Заказчика, контактная информация

Администрация Екатеринославского сельсовета

ИНН 2821000371, КПП 282101001

Адрес: 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Коммунальная, 60

Ф.И.О. главы: Чабан Владимир Анатольевич                                              Телефон: 8(41652) 22-2-88

Адрес электронной почты: ekaterinadm2@rambler.ru

2.   

Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственном

за заключение контракта

Контрактный управляющий: ведущий специалист Администрации Екатеринославского сельсовета – Пилатова Наталья Геннадьевна

Телефон: 8(41652)  22-1-74                       

 Факс:       8(41652)  23-3-43      

Лицо ответственное за заключение контракта –   

Глава Екатеринославского сельсовета –

Чабан Владимир Анатольевич                                             

3.   

Форма торгов

Электронный аукцион

4.   

Адрес электронной площадки

www.rts-tender.ru 

ЭП «РТС-Тендер»

5.   

Единая информационная система, на которой размещена документация об электронном аукционе

www.zakupki.gov.ru

 

6.   

Предмет электронного аукциона

На право заключения муниципального контракта на благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области

7.   

Наименование и описание объекта закупки

 

 

Благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области.

Описание объекта закупки указано в разделе XII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ об электронном аукционе.

8.   

Сведения о валюте

Российский рубль

9.   

ИКЗ

Код группы

 

 

 

ОКПД2

КТРУ

19 32821000371282101001 0009 001 4211 244

42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

42112

42.11.20.000-00000002

10.  

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) либо максимальное значение цены контракта (в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить)

3 501 195 (Три миллиона пятьсот одна тысяча сто девяносто пять)  рублей 00 копеек.

Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ и все сопутствующие расходы, необходимые для исполнения Контракта.

Обоснование формирования НМЦК указано в разделе XIV Обоснование начальной максимальной цены Контракта

11.  

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

12.  

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ: земельный участок, расположенный по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка. Кадастровый номер ЗУ 28:19:011228:68, площадь ЗУ 4000 кв.м.

Условия выполнения работ: в соответствии с условиями, предусмотренными муниципальным  контрактом, техническим заданием, локальной сметой.

Срок выполнения  работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.10.2019 года.

13.  

Источник финансирования закупки

Областной бюджет – 2 622 161 руб. 01 коп.

Местный бюджет – 879 033 руб. 99 коп.

14.  

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Для определения НМЦК применялся проектно-сметный метод, ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Раздел XIV документации электронного аукциона).

15.  

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Авансирование не предусмотрено.

Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету в срок не более 30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта выполненных работ, а так же акта на скрытые работы, согласованных и утвержденных с главой Екатеринославского сельсовета  и предоставления счета на оплату.

16.  

Требования к участникам, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Соответствие требованиям к участникам закупки, отраженным в части I п. 6.2 документации.

 

17.  

Требования к участникам, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки  

18.  

Требования к участникам, установленные в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Не установлены

19.  

Ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Не предусмотрено

20.  

Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированых некоммерческих организаций

Не предусмотрено

21.  

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям УИС и организациям инвалидов

Не предусмотрены

22.  

Преимущества, предоставляемые участникам при осуществлении закупок товаров, заявки которых содержат предложения о поставке товаров, происходящих  из государств -  членов Евразийского экономического союза

Не предусмотрены

23.  

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, работ (услуг), происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Не установлены

24.  

Порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе

Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации: 08 августа 2019 года

Дата окончания срока подачи участниками аукциона запросов о разъяснении положений документации: 15 августа 2019 года

Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации: 17 августа 2019 года

25.  

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе

19 августа 2019 года в 12:00 по местному времени

 

26.  

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок

20 августа 2019  года

 

 

27.  

Дата проведения электронного аукциона

21 августа 2019 года

Время начала проведения аукциона в электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

28.  

Требования к содержанию и составу заявки

Указано в п. 17 раздела III. документации об аукционе. Рекомендуемые формы заявки указаны в Разделе XI. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ документации об аукционе.

29.  

Обеспечение заявки

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере:

1% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 35 011 (Тридцать пять тысяч одиннадцать) рублей 95 копеек.

Порядок предоставления обеспечения заявки указан в пункте 21. документации об аукционе «Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе».

30.  

Обеспечение исполнения контракта

Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:

25% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 875 298 (Восемьсот семьдесят пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 75 копеек.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта указан в пункте 32 документации об электронном аукционе «Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств. Срок и порядок предоставления».

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

31.  

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта

УФК по Амурской области (Администрация Екатеринославского сельсовета)

ИНН 2821000371, КПП 282101001

БИК 041012001

Банк: Отделение Благовещенск

г.Благовещенск

Р/счет 40302810600003000057 (обеспечение исполнения контракта)

(л/счет 05233011790)

КБК 001 116 33050 10 0000 140

32.  

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств

Не предусмотрено

33.  

Банковское сопровождение контракта

Не предусмотрено

34.  

Возможность увеличения (изменения) количества поставляемых товаров, объема работ, услуг не более чем на 10%  в ходе исполнения  контракта

В соответствии с проектом контракта

35.  

Возможность снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта

В соответствии с проектом контракта

36.  

Срок заключения  контракта. Условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта

Указано в п. 30-31 Раздела IX. документации об электронном аукционе

37.  

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги, к гарантийному 

обслуживанию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара ( при необходимости)

В соответствии с проектом контракта и техническим заданием

 

38.  

Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта

В соответствии с проектом контракта

39.  

Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара

Не предусмотрено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел XI. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 

Данный образец заявки не является обязательным для заполнения и служит примером формы.

 

  1. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В АУКЦИОНЕ

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 

Благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области

 

  1. Изучив документацию об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на «Благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области», а также применимые к данному аукциону в электронной форме законодательство и нормативные правовые акты сообщаем о согласии участвовать в аукционе в электронной форме  на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, и направляем настоящую заявку на участие в аукционе.
  2. Мы согласны выполнить работы для выполнения которых используется товар, в соответствии с требованиями документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта, начальную цену единиц товара, работы, услуги, начальную сумму цен единиц товара, работы, услуги (если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона о контрактной системе), указанную в документации об аукционе:

 

Наименование

товара,

товарный знак (при наличии)

Характеристики товара

Наименование страны происхождения  товара

 ( указывается в случае осуществления закупки с установлением запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

 

 

  1. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на «Благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области», в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в установленный срок.

 

 

 

 

 

  1. ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ В АУКЦИОНЕ

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 

Анкета участника размещения заказа

Данный образец анкеты не является обязательным для заполнения и служит примером формы.

 

АНКЕТА

п/п

Наименование

Сведения об Участнике размещения заказа

(заполняется Участником)

1.

Фирменное наименование (для юридического лица) или Ф.И.О. Участника закупки (для физического лица (индивидуального предпринимателя))

 

2.

Организационно-правовая форма (для юридического лица)

 

3.

Паспортные данные (для физического лица (индивидуального предпринимателя))

 

4.

Юридический адрес (для юридического лица);

Сведения о месте жительства (для физического лица (индивидуального предпринимателя))

 

5.

Почтовый адрес

 

6.

Фамилия, имя, отчество, должность  руководителя (для юридического лица)

 

7.

ИНН, КПП участника закупки

 

8.

Свидетельство  о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя:   основной государственный регистрационный номер, дата регистрации

 

9.

Банковские реквизиты:

 

 

кор/счет

 

 

р/счет

 

9.1.

Наименование и местонахождение обслуживающего банка

 

 

ИНН

 

 

КПП

 

 

БИК

 

 

ОКПО

 

 

ОКВЭД

 

10.

Телефоны участника (с указанием кода города)

 

11.

Факс участника (с указанием кода города)

 

12.

Адрес электронной почты Участника

 

13.

Ф.И.О. главного бухгалтера

 

14.

Ф.И.О., должность сотрудника (контактное лицо, контактный телефон)

 

15.

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства

 

16.

Дата постановки на учет в налоговом органе

 

 

XII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

 

Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг

Благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области

Цели исполнения результатов работ, услуг

Сохранение объектов историко-культурного наследия Екатеринославского сельского поселения

Исполнение программных мероприятий

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны и (или) войны с Японией 1945 года

Начальная(максимальная) цена контракта

3 501 195 рублей 00 коп.

Используемое финансирование

Областной бюджет – 2 622 161 руб. 01 коп.

Местный бюджет – 879 033 руб. 99 коп.

Место выполнения работ, услуг

Земельный участок, расположенный по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка. Кадастровый номер ЗУ 28:19:011228:68, площадь ЗУ 4000 кв.м.

Сроки выполнения работ, услуг

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ 31.10.2019

Объемы выполняемых работ

Наименование видов работ

Ед. изм.

Кол-во

Раздел 1. Демонтаж

Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм

м3

5,2

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км

т

3,64

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см

шт

5

Разборка железобетонных фундаментов

м3

10,035

Разборка бортовых камней на щебеночном основании

м

60,5

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

м2

1347,8

Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных

м3

202,17

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см

шт

13

Раздел 2. Монтаж

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

м

146

Камни бортовые:  БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт

146

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня)

м3

161,91

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ( Купл= 1,25)

м3

202,38

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

м3

80,95

Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % (Купл=1,05)

м3

85,05

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт

м2

1619,1

Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 90 мм

м2

1651,48

Требования в выполняемым работам, материалам

Работы должны выполняться в строгом соответствии с:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»; СП  12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; СП 11-10297 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р12.3.048-2002 «Производство земляных работ»; ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»; ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»; ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»; ГОСТ 6665-91. «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»; ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Все работы по строительству объекта должны производится в строгом соответствии со сметной документацией, выполненной Администрацией Екатеринославского сельсовета.

Общие требования к выполнению работ

-Исполнитель обязан обеспечить, в случаях направления Заказчиком специалистов-экспертов, необходимые условия для их работы;

-Исполнитель обязан обеспечить своевременный вывоз строительного мусора;

-Исполнитель обязан обеспечить недопущение складирования строительного мусора;

-Исполнитель обязан строго соблюдать сроки выполнения работ и другие условия контракта;

-Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме;

-Исполнитель обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ;

-Исполнитель обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя организации, осуществляющей технический надзор(Технадзор), к объекту работ;

-Исполнитель обязан, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика и Технадзор;

-Исполнитель обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика и Технадзора недостатки и дефекты в работе.

Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг):

 

-Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

-наличие инструкции по технике безопасности;

-все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании;

-обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

-при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»;

-при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

-за безопасность выполняемых работ несет ответственность подрядчик согласно Федеральному закону от 17.07.99. г. № 181-ФЗ;

-при проведении сварочных работ должны соблюдаться правила в установленном порядке, баллоны должны храниться в специально отведенном месте, не доступном для посторонних лиц;

-при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к
применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;

-к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте;

-обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности на рабочем месте.

Порядок сдачи-приемки работ, услуг

  Приемка выполненных работ производится комиссией в составе представителей «Государственного заказчика» и «Подрядчика». По окончании работ Исполнитель предоставляет следующую документацию:

-Акт приема выполненных работ (форма КС №2)

-Акт на скрытые работы;

-Прочую исполнительную документацию.

Днем окончания работ считается день приемки работ комиссией.

Гарантийные обязательства

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее трех лет с даты подписания акта приемки работ.

Требования по объему гарантий качества: в полном объеме.

В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____________

икз 19 32821000371282101001 0009 001 4211 244

 

на проведение работ по благоустройству и текущему ремонту пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области

 

с.Екатеринославка                                                                             «___» _________ 2019 года

 

Администрация Екатеринославского сельсовета, именуемая  в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Екатеринославского сельсовета Чабана Владимира Анатольевича,  действующего на основании  Устава, с одной   стороны, и ________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и Протоколом № ___ от «___»______________2019 года  заключили настоящий  Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

 

  1. ОБЪЕКТ ЗАКУПКИ (ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА)

1.1. Предметом настоящего Контракта является выполнение работ по благоустройству и текущему ремонту пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области (далее Объект) на земельном участке, расположенном по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка. Кадастровый номер ЗУ 28:19:011228:68, площадь ЗУ 4000 кв.м.

1.2. Качество, технические характеристики работ, требования к выполнению и результату работ, а также иные показатели и характеристики определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1 к Контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

 

  1. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _______________ ( _______________ ) рублей __ копеек, в том числе НДС____.

(В случае, если НДС не облагается, то указывается ссылка на статью Налогового Кодекса Российской Федерации).

Цена Контракта включает расходы на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, приобретение материалов, необходимых для выполнения работ, приобретение (аренду) оборудования и иного имущества, необходимого для выполнения работ и все сопутствующие расходы, необходимые для исполнения Контракта.

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных в  ст. 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44- ФЗ, настоящим контрактом.

 

2.2. Авансирование работ не предусмотрено.

2.3. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету в срок не более  30 (тридцати) дней с даты подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта выполненных работ, а так же акта на скрытые работы, согласованных и утвержденных с главой Екатеринославского сельсовета  и предоставления счета на оплату.

Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Валюта, используемая для расчетов, - рубль Российской Федерации.

2.5. Финансирование работ по настоящему контракту осуществляется за счет средств бюджета Амурской области и бюджета Екатеринославского сельсовета.

 

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

3.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

3.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками выполнения Работ, давать указания о способе выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.1.6. Беспрепятственного доступа к объектам работ, выполняемых Подрядчиком по Контракту, для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ, в том числе с привлечением специализированных организаций.

3.1.7. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

3.1.8. Направлять мотивированный отказ в подписании акта сдачи-приемки выполненных работ по результатам приемки результатов выполненных работ.

3.1.9. Отказаться в любое время до сдачи Работ от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

3.1.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

3.1.11. Пользоваться иными установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации правами.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом в соответствии с п. 5.3 Контракта.

3.2.2. Принять и оплатить выполненные работы при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, иному соответствию выполненных работ условиям Контракта.

3.2.3. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика оплаты выполненных надлежащим образом работ.

3.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

3.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

3.3.4. Для исполнения обязательств по контракту привлекать третьих лиц. Ответственность за качество выполненных работ, за действия/бездействие третьих лиц несет Подрядчик.

3.3.5. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов Работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации.

3.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

3.4.4. По запросу Заказчика предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта в порядке, указанном в п. 12.3. Контракта.

3.4.5. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Контракту.

3.4.6. Соблюдать при выполнении работ правила внутреннего трудового распорядка, техники безопасности и пожарной безопасности.

3.4.7. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами следующие документы:

техническая документация (технический паспорт);

копии сертификатов, подтверждающих соответствие сооружения требованиям безопасности, при наличии такого требования, установленного законодательством Российской Федерации;

документ, подтверждающий гарантийные обязательства Подрядчика на весь объем выполненных работ (гарантийный талон, сертификат), при наличии такого требования, установленного законодательством Российской Федерации;

документы для оплаты выполненных работ (акт приемки-сдачи выполненных работ – 2 экз., счет, счет-фактуру).

3.4.8. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

 

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,  КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта  по 31.10.2019 года.

4.2. Качество, технические характеристики работ, результаты работ и иные показатели должны соответствовать Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

4.3. Материалы, применяемые в ходе производства работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими восстановление или замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.4. Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных технической и сметной документацией, без письменного согласования с Заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

 

  1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик осуществляет приемку результатов выполненных работ в течение трех рабочих дней, с момента окончания выполнения работ.

5.2. Подрядчик не позднее, чем за сутки должен письменно уведомить Заказчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Уведомление может быть также направлено по электронной почте:ekaterinadm2@rambler.ru.

5.3. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет два рабочих дня со дня направления запроса.

5.4. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Подрядчика не позднее трех рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках с указанием сроков по устранению недостатков направляется Подрядчику телеграммой, почтой, электронной почтой, факсом либо нарочным. Адресом электронной почты для направления извещений является: ______________.

5.5. Подрядчик в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Подрядчик в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

  5.6. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с выполненными работами документы, указанные в п. 3.4.7 Контракта.

5.7. По окончании приемки результатов выполненных работ Заказчик подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 рабочих дней, либо направляет мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае обнаружения несоответствия результатов работ условиям Контракта акт сдачи-приемки выполненных работ не подписывается до устранения Подрядчиком недостатков.

5.8. Датой исполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных п.1.1. Контракта, считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний.

5.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, а второй - Заказчику.

5.10. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона), по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

 

  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, стороны  несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации, в размере, установленным положениями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановлением Правительства РФ  от 30.08.2017 № 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее – Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042).

6.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042.

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы __________,  определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно);

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата штрафа (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

 

  1. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет десять рабочих дней со дня ее получения.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Амурской области.

 

  1. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

8.2. По соглашению Сторон может быть увеличен предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшен предусмотренный Контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов.

При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ, Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта при существенном нарушении условий Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.4. Стороны принимают решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с требованиями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. Изменение существенных условий контракта не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

 

  1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.

9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Контракту вследствие наступления обстоятельств, указанных в п.9.1. Контракта, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

9.4. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

 

  1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 875 298 (Восемьсот семьдесят пять тысяч двести девяносто восемь) рублей 75 копеек (25 % начальной (максимальной) цены Контракта).

10.2. В случае если при проведении аукциона участником закупки предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дачу подачи заявки в соответствии с ч.3 ст. 37   Федерального закона от 05 апреля 2013 г.  № 44-­ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на расчетный счет Заказчика.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В случае определения Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта «Безотзывная банковская гарантия, выданная банком» срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим реквизитам:

Получатель УФК по Амурской области (Администрация Екатеринославского сельсовета) ИНН 2821000371, КПП 282101001, БИК 041012001

Банк Отделение Благовещенск г.Благовещенск

Р/счет 40302810600003000057 (обеспечение контракта) (л/счет 05233011790)

КБК 001 116 33050 10 0000 140

10.4. Возврат Подрядчику денежных средств, перечисленных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта производится:

- если сроки исполнения обязательств по выполнению работ не нарушены - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Подрядчиком обязательств по контракту в полном объеме;

  - в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, включая нарушение сроков исполнения обязательств, - в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления на расчетный счет Заказчика суммы неустойки, начисленной Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом.

10.5. Настоящий Контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения настоящего Контракта.

10.6. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

10.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по уплате неустоек более 20 (двадцати) календарных дней со дня получения соответствующего требования, Заказчик вправе удержать сумму неустойки из представленного обеспечения во внесудебном порядке.

10.8. В случае, если обеспечение исполнения Контракта перестало обеспечивать обязательства Подрядчика по Контракту, в том числе отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию (в случае, если обеспечение исполнения Контракта представлено в форме банковской гарантии), Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней представить новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

 

  1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1.    Срок гарантии на результат выполненных работ составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

11.2.    Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантия должна распространяться на весь объем работ.

11.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный Заказчиком в извещении. При этом гарантийный срок продлевается на период, когда Заказчик не мог пользоваться результатом работ из-за обнаруженных в нем недостатков при условии, что Заказчик известил Подрядчика об этих недостатках.

11.4. Если Подрядчик в течение срока, указанного Заказчиком, не устранит выявленные недостатки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить недостатки своими силами или силами третьих лиц. Все расходы Заказчика, связанные с устранением недостатков, оплачиваются Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

 

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. К отношениям Сторон, неурегулированным настоящим Контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.2. Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует по «31» октября 2019 года.

12.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ в рамках Контракта не может превышать 5 (Пяти) рабочих дней со дня его получения.

12.4. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа и подписывается сторонами  электронной цифровой подписью уполномоченного лица.

12.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.6. Все приложения к Контракту должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Контракта, являются его неотъемлемой частью.

12.7. Подрядчик обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

При изменении у Подрядчика номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Контракту Подрядчик должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации, номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Контракту будут считаться сведения, указанные в Контракте.

 

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

К настоящему Контракту прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:      

13.1. Приложение № 1 Техническое задание.                                                                

13.2. Приложение № 2 Ведомость объёмов работ.                                                        

13.3. Приложение № 3 Схема укладки тротуарной плитки.

13.4. Приложение № 4 Схема участка работ.

                                  

  1. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

Подрядчик:

 

Администрация Екатеринославского сельсовета

Адрес: 676630, ул. Коммунальная, 60, с.Екатеринославка, Октябрьского района, Амурской области

Тел./факс: 8(41652)23-3-43, 8(41652)22-1-74

Эл.почта: ekaterinadm2@rambler.ru

ИНН / КПП 2821000371 / 282101001

ОГРН 1022801062305

ОКТМО 10638403

Получатель: УФК по Амурской области (Администрация Екатеринославского сельсовета)

Л/счет 03001011791 Отделение Благовещенск г. Благовещенск

БИК 041012001

Р/счет 40204810400000000413

Глава Екатеринославского сельсовета

 

 

 

_______________________/В.А. Чабан/

 

М.П.

Наименование:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации подрядчика

 

 

______________________ /___________ /

 

М.П.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Приложение № 1

                                                                                                                              к муниципальному контракту

                                                                                                                              №__________________________

                                                                                                                       от «____» _____________2019

 

 

СОГЛАСОВАНО

 

УТВЕРЖДАЮ

 

 

Глава Екатеринославского сельсовета

 

 

 

 

/                                       /

 

 

/ В.А. Чабан                   /

 

 

 

МП

 

МП

«          »

 

2019г

 

«          »

 

2019г

                 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

Наименование выполняемых работ, оказываемых услуг

Благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области

Цели исполнения результатов работ, услуг

Сохранение объектов историко-культурного наследия Екатеринославского сельского поселения

Исполнение программных мероприятий

Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны и (или) войны с Японией 1945 года

Начальная(максимальная) цена контракта

3 501 195 рублей 00 коп.

Используемое финансирование

Областной бюджет – 2 622 161 руб. 01 коп.

Местный бюджет – 879 033 руб. 99 коп.

Место выполнения работ, услуг

Земельный участок, расположенный по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка. Кадастровый номер ЗУ 28:19:011228:68, площадь ЗУ 4000 кв.м.

Сроки выполнения работ, услуг

Начало работ: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание работ 31.10.2019

Объемы выполняемых работ

Наименование видов работ

Ед. изм.

Кол-во

Раздел 1. Демонтаж

Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм

м3

5,2

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 5 км

т

3,64

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см

шт

5

Разборка железобетонных фундаментов

м3

10,035

Разборка бортовых камней на щебеночном основании

м

60,5

Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических

м2

1347,8

Разборка покрытий и оснований песчано-гравийных

м3

202,17

Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см

шт

13

Раздел 2. Монтаж

Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий

м

146

Камни бортовые:  БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)

шт

146

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня)

м3

161,91

Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм ( Купл= 1,25)

м3

202,38

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

м3

80,95

Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % (Купл=1,05)

м3

85,05

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт

м2

1619,1

Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 90 мм

м2

1651,48

Требования в выполняемым работам, материалам

Работы должны выполняться в строгом соответствии с:

СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»; СП  12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»; СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции»; СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; СП 11-10297 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; ГОСТ Р12.3.048-2002 «Производство земляных работ»; ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»; ГОСТ 9128-97 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»; ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»; ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»; ГОСТ 6665-91. «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»; ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ», ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ».

Все работы по строительству объекта должны производится в строгом соответствии со сметной документацией, выполненной Администрацией Екатеринославского сельсовета.

Общие требования к выполнению работ

-Исполнитель обязан обеспечить, в случаях направления Заказчиком специалистов-экспертов, необходимые условия для их работы;

-Исполнитель обязан обеспечить своевременный вывоз строительного мусора;

-Исполнитель обязан обеспечить недопущение складирования строительного мусора;

-Исполнитель обязан строго соблюдать сроки выполнения работ и другие условия контракта;

-Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме;

-Исполнитель обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя Заказчика к объекту работ;

-Исполнитель обязан обеспечить в рабочее время доступ представителя организации, осуществляющей технический надзор(Технадзор), к объекту работ;

-Исполнитель обязан, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против установленного планом срока, немедленно поставить в известность Заказчика и Технадзор;

-Исполнитель обязан следовать указаниям Заказчика при производстве работ, устранять по требованию Заказчика и Технадзора недостатки и дефекты в работе.

Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг):

 

-Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

-наличие инструкции по технике безопасности;

-все выполненные работы должны отвечать требованиям безопасной эксплуатации, оборудование должно быть надежно укреплено и безопасно при использовании;

-обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации;

-при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в РФ»;

-при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

-за безопасность выполняемых работ несет ответственность подрядчик согласно Федеральному закону от 17.07.99. г. № 181-ФЗ;

-при проведении сварочных работ должны соблюдаться правила в установленном порядке, баллоны должны храниться в специально отведенном месте, не доступном для посторонних лиц;

-при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к
применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии;

-к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте;

-обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности на рабочем месте.

Порядок сдачи-приемки работ, услуг

  Приемка выполненных работ производится комиссией в составе представителей «Государственного заказчика» и «Подрядчика». По окончании работ Исполнитель предоставляет следующую документацию:

-Акт приема выполненных работ (форма КС №2)

-Акт на скрытые работы;

-Прочую исполнительную документацию.

Днем окончания работ считается день приемки работ комиссией.

Гарантийные обязательства

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее трех лет с даты подписания акта приемки работ.

Требования по объему гарантий качества: в полном объеме.

В гарантийный период подрядчик обязан выезжать на объект для устранения возможных дефектов при условии надлежащей эксплуатации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

 

Благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы»

в с.Екатеринославка Амурской области

 

Исполнение программных мероприятий:

«Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны и (или) войны с Японией 1945 года».

 

Предмет контракта

На право заключения муниципального контракта на благоустройство и текущий ремонт пешеходных дорожек «Сквера Победы» в с.Екатеринославка Амурской области

Основные характеристики объекта закупки

В соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному Контракту)

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:

Проектно-сметный метод в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Приложение № 1  к документации электронного аукциона).

Начальная (максимальная) цена Контракта (руб.)

3 501 195 (Три миллиона пятьсот одна тысяча сто девяносто пять)  рублей 00 копеек.

 

 

 

 

 

 

 



↓ скачать документ
«ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе в электронной форме (электронный аукцион) от 08.08.2019 № 127-р» ↓


← вернуться к муниципальным заказам заказчика ←

← вернуться к списку муниципальных заказчиков ←
Информация по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям


Главное

Полезная информация
ГосУслуги.Ру
Сайты государственных органов и другая полезная информация
  • ПрезидентПрезидент Российской Федерации
    Сайт президент.рф
  • ПравительствоПравительство Российской Федерации
    Сайт правительство.рф
  • ЕдиныйЕдиный портал государственных и муниципальных услуг
    Сайт gosuslugi.ru
  • ОфициальныйОфициальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
    Сайт torgi.gov.ru
  • ОфициальныйОфициальный сайт Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях
    Сайт bus.gov.ru
  • ОфициальныйОфициальный сайт Российской Федерации для размещения информации о заказах
    Сайт zakupki.gov.ru
  • ЕдиныйЕдиный портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их публичного обсуждения
    Сайт regulation.gov.ru
  • ОфициальныйОфициальный интернет-портал правовой информации
    Сайт pravo.gov.ru
  • СистемаСистема общественного обсуждения законопроектов
    Сайт veche.duma.gov.ru
  • ПенсионныйПенсионный Фонд Российской Федерации
    Сайт pfrf.ru
  • ФондФонд социального страхования Российской Федерации
    Сайт fss.ru
  • МинистерствоМинистерство по чрезвычайным ситуациям
    Сайт mchs.gov.ru
  • МинистерствоМинистерство Внутренних Дел Российской Федерации
    Сайт mvd.ru
  • ФедеральнаяФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения
    Сайт roszdravnadzor.ru
Прокрутить влево
Прокрутить вправо
Ограничение по возрасту: 18+.  |  Сегодня: 06 мая 2024 года, понедельник.  |  Версия для слабовидящих  |  ↑ Вверх ↑
     Сайт arhiv.admekaterinoslavsky.ru является архивом официального сайта Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области
     Здесь расположены официальные материалы деятельности Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области с декабря 2011 года по декабрь 2019 года.
     Текущие официальные материалы деятельности Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области расположены на официальном сайте Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области по адресу admekaterinoslavsky.ru
     Электронная почта infoadmekaterinoslavsky.ru является официальной электронной почтой Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области
     Почтовый адрес Органов местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области для обращений граждан и юридических лиц Российская Федерация, 676630, Амурская область, Октябрьский район, село Екатеринославка, улица Коммунальная, дом 60
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International


© 2016 - 2024 Органы местного самоуправления Екатеринославского сельсовета Октябрьского района Амурской области
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз